Bundan böyle ___ "Yüklenici" olarak anılacaktır, bir yandan ___________________ esasına göre ___ hareket ederek ___ ve ________________ esasına göre ___ hareket ederek ___________________ tarafından temsil edilen ___ "Müşteri" olarak anılacaktır, ____________________, Öte yandan, bu anlaşmayı aşağıdaki şekilde akdetmiştir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Yüklenici, ekipmanın bakımı, uygun bakım ve onarımı için yükümlülükler üstlenir ve buna karşılık Müşteri, ücreti zamanında öder.
1.2. Bakımın amacı ekipmandır: __________________________________________________________________. (isim, ekipman türü)
Hizmet verilen ekipman şunları içerir:
1. ____________________________________________, env. N ___________. (donanım elemanlarının adları, türleri) 2. ______________________________________________, env. N ___________.
1.3. Bu sözleşme kapsamındaki bakım tesislerinin özellikleri ve teknik durumu, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekipman muayene raporunda belirtilir. Muayene, Yüklenici temsilcileri tarafından yapılır.
Çalışma programı aşağıdakilere dayanmaktadır:
Ekipman üreticisi tarafından sağlanan kullanım kılavuzu;
yerel çalıştırma talimatları;
Elektrik sistemlerinin yönetimi için yönergeler;
Kararlaştırılan işletme ve bakım periyotları programı;
Standart açıklıkların, geri tepmelerin ve toleransların kontrol edilmesi ve ayarlanması ile ilgili iş tanımları;
Tırmanma (yer altı, su altı vb.) çalışmalarının tanımları;
Kaldırma ve taşıma işlerinin yürütülmesi için işlemler;
Aşırı iklim olayları durumunda personel eylemleri için yönergeler;
Acil durumlarda etkileşim sırası ve eylem planı.
Çalışma, "___" __________ ____'dan N ___, "___" __________ ____'dan N ___, "___" __________ ____'dan N ___ talimatlara uygun olarak gerçekleştirilir.
1.5. _____________________ sonuçlarına dayanarak, ekipmanın teknik (iş türleri, koşullar) bakım yasası düzenlenir.
1.6. Programa göre yapılan çalışmaların sonuçları Ekipman Bakım Günlüğüne kaydedilir.
1.7. Mevcut onarımları gerçekleştirirken, ekipmanın mevcut onarımları için bir eylem düzenlenir.
1.8. Bu Anlaşmanın gereklilikleri, ekipmanın çalıştırılması ve bakımının kalifiye personel tarafından gerçekleştirildiğini varsayan koşullar için tasarlanmıştır.
1.9. Ekipmanın çalışma modundaki kapatma, test etme veya diğer değişiklikler Taraflarca en az ______________________ kabul edilir.
1.10. Bu Sözleşme kapsamındaki acil bakım, Müşterinin talebi üzerine günlük - günün her saati gerçekleştirilir. Acil servisi aramak telefonla yapılır: ____________________________.
2. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Yüklenici şunları taahhüt eder:
2.1.1. Ekipmanların bakım ve onarımını sağlamak.
2.1.2. Yüklenici ayrıca şunları taahhüt eder:
a) Müşterinin sorun giderme ve kaza taleplerini belirlenen süre sınırları içinde yerine getirmek;
b) hizmetler için ödeme miktarındaki değişiklikleri Müşteriye zamanında bildirmek;
c) sağlanan hizmetlerin kalitesinde bir düşüş veya yokluk durumunda ekipmanın bakımı için ödemeyi yeniden hesaplamak.
2.1.3. Yüklenici, Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya haksız yere yerine getirilmesinden kaynaklanan zararları, neden olunan gerçek zarar miktarında tazmin etmeyi taahhüt eder.
2.2. Müşteri şunları taahhüt eder:
2.2.1. Aylık bakım ücretlerini en geç fatura ayını takip eden ayın _____ tarihinde ödeyin.
2.2.2. Ekipmanın kullanımı ve bakımı ile ilgili kurallara uyun.
2.2.3. Rusya Federasyonu'nun mevcut yasal ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmek.
2.2.4. Yüklenicinin ekipmana erişimini sağlayın.
2.2.5. En geç ___ gün içinde, Yükleniciye, banka detaylarında, yasal adreste veya ekipmanın kullanım şeklinde, işin sayısını veya hacmini, Yüklenici tarafından sağlanan hizmetleri veya diğer nedenleri yeniden hesaplama ihtiyacına yol açan bir değişikliği yazılı olarak bildirin. Sözleşmede değişiklik yapılmasını gerektiren.
3. TARAFLARIN HAKLARI
3.1. Sanatçı şu haklara sahiptir:
3.1.1. Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki ücreti 2 ay veya daha fazla süreyle ödememesi veya bu sözleşmenin 2.2.2 maddesini ihlal etmesi durumunda Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki borcunu ve/veya zararını Müşteri'den geri alma hakkına sahiptir. gerçek kayıplar tutarında neden oldu.
3.1.2. Sağlanan diğer hakları kullanmak Mevcut mevzuat.
3.2. Müşteri şu haklara sahiptir:
3.2.1. Bu sözleşmeye uygun olarak sunulan hizmetleri uygun hacim ve kalitede alın.
3.2.2. Yüklenicinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haksız ifa etmesi nedeniyle işbu sözleşme kapsamında yaptığı ödemeleri yürürlükteki yasaya göre belirlenen miktar ve şekilde yeniden hesaplayarak Yükleniciden zararları tazmin etmesini talep etmek.
3.2.3. Yükleniciden, tedariklerinin hacmindeki ve kalitesindeki azalma nedeniyle iş, hizmetler için ödemeyi azaltmasını talep etmek. Aynı zamanda, ödemedeki azalma, Yükleniciyi, iş ve hizmet sunumunun hacminde ve kalitesinde meydana gelen azalmadan kaynaklanan zararların tazmininden muaf tutmaz.
3.2.4. Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya dürüst olmayan bir şekilde yerine getirmemesi nedeniyle hayata, sağlığa veya mala verilen kayıp ve zararları Yükleniciden tam olarak tazmin etmesini talep etmek.
3.2.5. Yüklenicinin faaliyetlerine müdahale etmeden iş ve hizmetlerin performansını kontrol etmek.
4. SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER
4.1. İş için temel ödeme tutarı aylık _____ (__________) ruble, dahil. KDV yüzde ___.
4.2. Ay sonunda Bakım Belgesine yansıtılan fiilen yapılan işlerin türüne göre, ücret tutarı Yüklenicinin tarifelerine göre netleştirmeye tabidir.
4.3. Bu sözleşme kapsamındaki ödeme Müşteri tarafından aylık olarak en geç fatura ayını takip eden ayın ______ gününe kadar ödenir.
4.4. İşbu sözleşme kapsamındaki ücretin tutarı ve ödemenin yapıldığı cari hesap Yüklenici tarafından Müşteri'ye kesilen faturada belirtilir.
4.5. İş türlerinin, Yüklenicinin tarifelerinin, sözleşme kapsamındaki temel ödeme tutarının revizyonu, Yüklenici tarafından bu sözleşmenin ek sözleşmesinde belirlenen şekilde, ancak yılda ____ defadan fazla olmamak üzere gerçekleştirilir.
4.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında ödeme yaparken, ödeme belgelerinde şunları belirtmekle yükümlüdür: ödeme esasını, Sözleşmenin numarası ve tarihini, ödemenin yapıldığı dönemi, faturanın numarasını ve tarihini.
4.6.1. Ödeme belgelerinde bir gösterge olmaması durumunda:
fatura-ödeme gerekçeleri ve/veya sayıları, Sözleşmenin tarihleri - ödeme, Müşterinin bu Sözleşme veya ek sözleşmeler kapsamındaki garanti tutarı olarak kabul edilir ve Yüklenici tarafından yalnızca Sözleşmenin feshedilmesinden önceki son ay içinde kullanılabilir;
ödemenin yapıldığı dönem, faturanın numarası ve tarihi - Yüklenici, kendi takdirine bağlı olarak ödemeyi aya göre kaydetme hakkına sahiptir.
4.6.2. Ödeme belgelerinde hata olması durumunda:
ödeme için fatura esası ve / veya Sözleşme tarihi - ödeme, Müşterinin bu Sözleşme veya ek sözleşmeler kapsamındaki garanti tutarı olarak kabul edilir ve Yüklenici tarafından yalnızca Sözleşmenin feshedilmesinden önceki son ay içinde kullanılabilir ;
ödemenin yapıldığı dönem, faturanın numarası ve/veya tarihi - Yüklenici, kendi takdirine bağlı olarak ödemeyi aya göre postalama hakkına sahiptir.
4.7. Taraflar, en az altı ayda bir ikili uzlaşma raporu düzenleyerek anlaşmaları uzlaştıracaklardır.
5. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
5.1. Sözleşmedeki tüm değişiklikler, yürürlükteki yasalarca aksi belirtilmedikçe, taraflarca sözleşmenin şartlarına uygun olarak imzalanan ek bir sözleşme ile resmileştirilir.
5.2. Sözleşme, kanunla belirlenen hallerde mahkeme kararıyla değiştirilebilir.
6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
6.1. Yüklenici, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak bu sözleşme kapsamında Müşteriye sağlanan hizmetlerin hacminden, türünden ve kalitesinden sorumludur.
6.2. Müşteri veya kullanıcıların kusuru nedeniyle meydana gelen kazaların sonuçlarının ortadan kaldırılması, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere sağlanmaktadır.
6.3. Şartların ihlalinden müşteri sorumludur. yangın Güvenliği yürürlükteki yasaya uygun olarak.
6.4. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği diğer tüm durumlarda, Taraflar Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaktır.
7. DİĞER ŞARTLAR
7.1. Bu sözleşme, taraflarca belirtilen şekilde imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve "___" _____________ tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Müzakere yoluyla çözümlenemeyen anlaşmazlıklarda ilgili taraf mahkemeye başvurabilir.
7.3. Taraflardan hiçbiri, deprem, sel ve diğer doğal afetler gibi mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememekten sorumlu değildir.
7.4. Bir kaza durumunda, Müşterinin hatasından kaynaklanan ekipman arızaları, masrafları Müşteriye ait olmak üzere giderilir.
7.5. Sözleşme, birincisi Yüklenicide, ikincisi Müşteride olmak üzere iki nüsha halinde yapılır.
Uygulamalar:
1. Ekipman inceleme raporu.
2. Bu sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler için ücretlerin hesaplanması konusunda yardım.
3. Ekipman bakımı eylemi.
4. Mevcut ekipman onarımı eylemi.
5. Ekipman bakım günlüğü.
8. Tarafların imzaları ve detayları
yürütücü
BIC ________________________
Müşteri
Adres: _________________________________________________________
TIN/KPP ________________________________/____________________________
R / s ______________________________________________________________
Banka ________________________________________________________________
C/C ______________________________________________________________
BIC ________________________
Telefon ______________, e-posta ______________________
"___"____________ ____ d. Yüklenici: ______________/________________ (imza, tam ad) M.P. "___"___________ ___ Müşteri: ________________/_________________ (imza, tam ad) M.P.
Benzer Belgeler
Antlaşma
ekipmanların bakım ve onarımı için
_______________ "___" ___________ 201__
_____________________
, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, bir yandan __________________________ esasına göre hareket eden ________________________ ile temsil edilen, bir yandan ve _______________________________
,
Bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak olan ________________________________ esasına göre hareket eden __________________ kişi ise işbu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Yüklenici, yazıcıların donanımlarının bakımını, konfigürasyonunu, ayarlanmasını, bilgisayar Teknolojisi ve yerel ağ ayrılmaz bir parçası olan bu Anlaşmanın 1 No'lu Ekinde belirtilmiştir.
1.2. Yüklenici, Ekipmanın çalışabilirliğini ve onarımını sürdürmek için sarf malzemelerinin ve bileşenlerin tedarikini üstlenir.
1.3. Müşteri, 1.1-1.2 maddelerinde belirtilen hizmetler ve malzemeler için bu sözleşmenin 4. bölümünde belirtilen şekilde ödeme yapmayı taahhüt eder.
2. İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR
2.1. Sözleşme kapsamındaki Ekipmanın bakımı aşağıdaki iş türlerini içerir:
- önleyici bakım (programlı bakım ve onarım çalışmaları);
- mevcut onarımlar (planlanmamış bakım ve onarım çalışmaları);
- ekipman kurulumu (önleyici bakım veya mevcut onarımlardan kaynaklanan işler);
- aramalarda ayrılma;
- Acil Bakım Çağrısı (Üretim zorunluluğu veya öngörülen şekilde uygulanmasının imkansızlığı nedeniyle gecikmeye müsamaha göstermeyen, gece veya hafta sonu, tatil günlerinde yapılan her türlü iş)
2.2. Ekipman, yeni Ekipman haricinde, yalnızca önleyici ve gerekli onarımlardan sonra bakım için kabul edilir.
2.3. Teçhizatın bakımı Müşterinin talebi üzerine Yüklenici tarafından yapılır.
2.4. Yüklenici, çağrının kendisine ulaştığı andan itibaren 1 (bir) gün içinde onarım işini yapmaya başlar. Yedek parça yokluğunda ve Tedarik, terim tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.
2.5. Teçhizatın onarım yerine nakliyesi, her özel durumda mutabık kalındığı şekilde, hem Yüklenicinin gücü ve araçlarıyla hem de Müşterinin gücü ve araçlarıyla gerçekleştirilir.
2.6. Kartuşların yeniden doldurulması veya restorasyonu için nakliyesi Müşteri tarafından gerçekleştirilir.
2.7. Gerçekleştirilen işten sonra, gerçekleştirilen ve kurulan veya değiştirilen bileşenlerin veya sarf malzemelerinin yanı sıra iş için harcanan sürenin listesini gösteren bir "Tamamlanan İş Senedi" imzalanır. Müşterinin tamamlama sertifikasını imzalamayı sebepsiz yere reddetmesi işin tesliminde gecikmeye neden olduysa, servis verilen Ekipmanın kazara hasar görme riski, sertifikanın imzalanması gereken tarihten itibaren Müşteriye geçer. Müşteri, imza için belgeyi Müşteriye sunduğu tarihten itibaren 7 gün içinde tamamlanmış iş eylemini (yapılan işin kabulü) imzalamaktan kaçınırsa, Yüklenici sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alma hakkına sahiptir.
2.8. Acil Servis Çağrısı için ödeme, maliyetin iki katıdır.
2.9. Arızalı olanları değiştirmek için yeni Ekipman, sarf malzemeleri ve bileşenlerin (yedek parçalar) ödemesi ayrıca Müşteri tarafından yapılır ve Sözleşme kapsamındaki bakım maliyetine dahil değildir.
2.10. Yeni ekipman ve malzemelerin teslimatı, varsayılan olarak, 7-14 gün içinde ve belirli koşullar altında, Yüklenici tarafından faturalarda belirtilen ve Müşteri ile mutabık kalınan şartlara göre gerçekleştirilir.
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri:
- verilen hizmetleri bu sözleşmede belirtilen süre ve şekilde kabul etmek ve ödemek;
- Teçhizatın işletilmesinden sorumlu kişileri belirlemek;
- bir “Çağrı Günlüğü” oluşturun ve tamamlanmasını takip edin;
- Yüklenici tarafından tavsiye edilen sarf malzemeleri üzerinde çalışmak;
- Teçhizatın bozulduğuna dair ilk işarette, derhal Yükleniciyi bilgilendirin;
- Yüklenici tarafından gerçekleştirilen tüm işleri, gerçekleştirilen ilgili iş sözleşmelerinin imzalanması ile kabul etmek;
- Yüklenicinin servis mühendisinin Müşterinin Ekipmanına erişimini sağlamak.
- birden fazla sorumlu varsa çağrı tutarlılığını sağlayın.
3.2. Yüklenici:
- bu sözleşmede belirtilen işin yapılmasına ilişkin hüküm ve koşullara uymak;
- müşteri çağrılarına anında yanıt vermek;
- herhangi bir yedek parçanın değiştirilmesi gerektiği konusunda Müşteriyi önceden bilgilendirin;
- servis verilen ekipman için minimum sarf malzemesi ve yedek parça stoğu bulundurmak;
3.3. Yüklenici, Teçhizatın kalitesinden, Yüklenici tarafından tavsiye edilmeyen sarf malzemelerinin kullanılması durumunda, sabit diskteki bilgiler için, disk yüzeyinin fiziksel olarak tahrip olması durumunda, yanlış düşük seviyeli biçimlendirme, virüs programlarının yüklenmesi durumunda sorumlu değildir. tespit edilen ve ayrıca düğümleri olan ekipmanı kullanırken, bloklar , kaynaklarını çözen ayrıntılar.
3.4 Müşteri, Yüklenici ile anlaşarak, yeni Ekipmanı ödemeden önce üç günü geçmeyecek şekilde Yüklenicinin deposunda rezerve edebilir. Bir ödeme emri ile ödeme onayının olmaması durumunda, rezerv Müşteriye önceden haber verilmeksizin koşulsuz olarak kaldırılır. Müşteri, rezerve edilen ve ödemesi yapılan ürünleri, paranın Yüklenicinin takas hesabına ulaştığı andan itibaren en geç üç gün içinde teslim almak veya Yüklenicinin teslimat hizmetinin hizmetlerinden yararlanmakla yükümlüdür. Rezervasyon süresinin sona ermesinden sonra ürünler rezervden çıkarılır ve bunların zamanında teslim edilmesinden Yüklenici sorumlu değildir. Müşteri, daha uzun rezervasyon süreleri için Yüklenici ile anlaşma hakkına sahiptir.
4. ÖDEME ŞARTLARI
4.1. Bu sözleşme kapsamında aylık ödeme tutarı KDV dahil __________ ruble (____________________)'dir.
4.2. Sözleşme kapsamındaki ödeme, son ödeme tarihinden 30 gün önce Müşteriye bildirilen işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili malzeme fiyatlarındaki, ücret koşullarındaki ve diğer maliyetlerdeki değişiklikler nedeniyle değiştirilebilir.
4.3. Sözleşme kapsamındaki ödeme, Yüklenicinin hesabına para transferi yapılarak fatura bazında yapılır.
4.4. Müşteri'nin ödemesini 14 günden fazla geciktirmesi halinde, Yüklenici işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alma hakkına sahiptir.
4.5. Sözleşme kapsamındaki ödemenin gecikmesi halinde Müşteri, durumu 3 gün içinde Yükleniciye bildirmekle yükümlüdür.
5. GARANTİ
5.1. Yüklenici, Müşterinin Yüklenici tarafından tavsiye edilen çalıştırma kurallarına uymasına bağlı olarak, Sözleşme tarafından belirlenen süreler dahilinde Ekipmanın yüksek kalitede bakımını ve onarımını garanti eder.
5.2. Yüklenicinin garantisi, Müşteri çalışanlarının ekipman için ekli belgelerde (kullanım kılavuzu) belirtilen temel kurallara uyması koşuluyla geçerlidir.
5.3. İşin kalitesinin düşük olması durumunda, Yüklenici masrafları kendisine ait olmak üzere yeniden yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.
5.4. Ekipman, aşağıdaki durumlarda garanti hizmetine tabi değildir:
- kullanılabilirlik mekanik hasar, dikkatsiz kullanım durumunda;
- çalışma kurallarının ihlali;
- Teçhizatın Yüklenici tarafından yetkilendirilmemiş bir kişi tarafından açılması veya onarılması durumunda.
5.5. Garanti sarf malzemelerini kapsamaz.
6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
6.1. Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve taraflar bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerli olacaktır.
6.2. Bu sözleşmenin süresi "___" ___________ 201__ ile "___" ___________ 201__ arasındadır. Sözleşme süresinin sonunda feshedildiğine dair yazılı bir bildirim yoksa, sözleşme bir sonraki dönem için uzatılmış sayılır.
6.3. İşbu sözleşme hükümlerinin ağır şekilde ihlal edilmesi halinde, Müşteri'nin tamamlanan iş edimini imzalamaktan kaçınması ve faturayı ödemede 14 günden fazla gecikmesi halinde, diğer tarafın kusurlu olması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. en geç 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.
6.4. Sözleşme'nin feshi, tarafları mali yükümlülüklerinden muaf tutmaz ve karşılıklı nihai uzlaşmaya varmaz.
6.5. Bu sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükler, tarafların yazılı mutabakatı ile üçüncü kişilere devredilir.
6.6. Bu anlaşmada öngörülmeyen durumlarda, taraflara Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı rehberlik eder.
6.7. Tarafların sorumluluğu, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre belirlenir.
6.8. Anlaşma, tarafların her biri için bir tane olmak üzere eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde yapılır.
7. MÜCBİR
7.1. Taraflar, bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra ortaya çıkan mücbir sebeplerin ve tarafın meydana geldiği olağanüstü olayların bir sonucu olarak işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaf tutulurlar. yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğini ne öngörebilir ne de makul yollarla önleyebilir.
7.2. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması, bu şartların geçerlilik süresi boyunca tarafların karşılıklı mutabakatı ile bu sözleşmenin akdedilme süresinin uzatılmasını gerektirir.
7.3 Mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde taraflar işbu sözleşmenin ifasını ertelemeye veya feshetmeye karar verirler.
7.4 Yüklenici, imalatçının kusuru nedeniyle ürünlerin teslimindeki gecikme veya aksamalardan sorumlu değildir.
7. TARAFLARIN DETAYLARI
UYGULAYICI
MÜŞTERİ
Anlaşma No. 1'e Ek No.
Bakımı yapılacak ekipmanın özellikleri
Nom s.p. | İsim | Aylık bakım maliyeti |
TOPLAM, ovmak. | ||
YÜKLENİCİ ____________________________ MÜŞTERİ __________________________
DOCX biçimi
RTF formatı
PDF formatında ekipman bakım sözleşmesi
Ekipman bakım sözleşmesi
Şehir _____________ Sözleşmenin imzalanma tarihi: __.__.____
________, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, ________ (pozisyon unvanı) ________ (tam ad) ile temsil edilir,
bir yandan ________ ve ________ esasına göre hareket eden ve bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak olan, ________ (iş unvanı) ________ (tam adı) ile temsil edilen, ________ esasına göre hareket eden (onun), Öte yandan,
toplu olarak Taraflar olarak anılacaktır, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:
1. Sözleşmenin Konusu
1.1. Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Yüklenici, Müşterinin talimatı üzerine ekipmanın (bundan böyle Ekipman olarak anılacaktır) bakım hizmetlerini (bundan sonra Hizmetler olarak anılacaktır) sağlamayı taahhüt eder ve Müşteri, ödemeyi taahhüt eder aşağıdaki Hizmetler için: ________
Teçhizat: ________
1.2. Müşterinin görevi Yükleniciye yazılı olarak gönderilir ve Yüklenici tarafından onaylanır. Yüklenici, Müşteri'nin görevini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde bunu 2 iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.
1.3. Ekipmanın Bakımı aşağıdaki hizmetleri içerir:
1.3.1. Ekipmanın hazırlanması ve devreye alınması;
1.3.2. rutin muayene ve onarım ile ilgili zorunlu çalışma kapsamının belirli bir zaman dilimi içinde yerine getirilmesi;
1.3.3. olası kusurların ortadan kaldırılması ve kusurlu parçaların değiştirilmesi;
1.3.4. Ekipmanın devreye alınması, bakımı ve kullanımı sırasında teknik brifing;
1.3.5. belirli bir kapsamda, belirli bir sıklıkta denetim;
1.3.6. durum, çalışma süresine göre planlanmış parça değişimi;
1.3.7. mevcut ve büyük onarımların yapılması;
1.3.8. yedek parça temini.
1.4. Yüklenici, gerektiğinde hizmetlerin sağlanması için gerekli niteliklere sahip üçüncü kişileri dahil etme hakkına sahiptir. Bu durumda, müdahil olan üçüncü kişilerin eylemlerinden Yüklenici sorumludur.
1.5. Hizmetlerin sunulduğu yer: ________
1.6. Yüklenici, Hizmetleri aylık olarak sağlar.
1.7. Hizmetlerin program dışı sağlanmasının hacmi ve koşulları, Müşterinin yazılı talepleri ile belirlenir.
2. Hizmetlerin sağlanması için süre
2.1. Madde 1.3.1 uyarınca hizmetler. haline gelmek _______
2.2. Madde 1.3.2 uyarınca hizmetler. ayın beşinci iş gününde __:__ ile __:__ arasında görünür.
2.3. Madde 1.3.3 uyarınca hizmetler. kusurun keşfedildiği tarihten itibaren bir iş günü içinde görünür.
2.4. Madde 1.3.4 uyarınca hizmetler. - 1.3.8 onaylanan programda.
3. Tarafların hak ve yükümlülükleri
3.1. Müşteri şunları taahhüt eder:
3.1.1. Hizmetler için Sözleşmede belirtilen tutar ve koşullarda ödeme yapın.
3.1.2. Sunulan Hizmetleri Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kabul edin.
3.1.3. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak Yükleniciden alınan bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayınız ve Yüklenicinin menfaatlerine zarar verebilecek başka bir şekilde kullanmayınız.
3.1.4. Koşullara uyun ve Yüklenici tarafından verilen tavsiyelere uyun. doğru işlem ve Ekipmanın depolanması.
3.1.5. Spesifikliği ima ediliyorsa, yalnızca uygun izin ve izinlere sahip çalışanların Ekipmanla çalışmasına izin verin.
3.2. Yüklenici şunları taahhüt eder:
3.2.1. Hizmetleri Sözleşme hükümlerine uygun olarak kaliteli ve zamanında sağlamak.
3.2.2. Müşterinin talebi üzerine Teçhizatın her türlü bakım ve onarımını Mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek. teknik talimatlarüretici firma.
3.2.3. Müşteriden başvurunun alındığı tarihten itibaren en geç iş günü sayısı kadar Hizmetleri sağlamaya devam edin.
3.2.4. Müşterinin talebi üzerine Teçhizatın bakım ve onarımı için gerekli orijinal yedek parça ve sarf malzemelerinin teminini gerçekleştirmek.
3.2.5. Müşterinin teknik personeline Ekipmanın çalıştırılmasında pratik ve danışmanlık yardımı sağlamak.
3.2.6. Hizmetleri Sözleşmenin şartlarına uygun olarak Müşteriye devretmek.
3.2.7. Yüklenici tarafından tutulan Müşteri belgelerini üçüncü şahıslara devretmeyin veya göstermeyin.
3.2.8. Müşteriden alınan orijinal belgeleri, kaybolmaları durumunda masrafları kendilerine ait olmak üzere geri yükleyin.
3.3. Müşteri şu haklara sahiptir:
3.3.1. Hizmetlerin sağlanmasında Yüklenici tarafından yapılan masrafları tazmin etmeyin.
3.3.2. Faaliyetlere müdahale etmeden Hizmetlerin sağlanmasını kontrol edin
Müteahhit.
3.3.3. Her türlü ekipman arızası durumunda Yükleniciyi arayın.
3.3.4. Yükleniciye ödeme yapılması koşuluyla Sözleşmeyi yürütmeyi reddetme
Hizmetlerin sağlanması için ikincisi tarafından fiilen yapılan masraflar.
3.4. Yüklenici şu haklara sahiptir:
3.4.1. Sunulan Hizmetler için talep ödemesi.
3.4.2. Tam tazminata tabi olarak Sözleşmeyi yerine getirmeyi reddetme
Müşteri zarar etti.
3.4.3. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için Müşteriden gerekli bilgileri almak. Yüklenici tarafından bilgilerin sunulmaması veya eksik veya yanlış sunulması durumunda, Yüklenici, gerekli bilgiler sağlanana kadar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahiptir.
4. Teslimat sırası ve hizmetlerin kabulü
4.1. Hizmetlerin sona ermesinden itibaren iş günü olan Hizmet teslim süresi içinde Yüklenici, Müşteriye aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdür:
4.1.1. Sunulan hizmetlere ilişkin rapor - 1 (bir) nüsha;
4.1.2. Verilen hizmetlerin teslimi ve kabulü belgesi - 2 (iki) nüsha;
4.1.3. Fatura - 1 (bir) nüsha.
4.2. Müşteri, Kanun'da belirtilen hizmetleri Kanun'u imzalayarak kabul etmekle veya iki iş günü içinde Kanun'a gerekçeli yazılı itirazlarını Yüklenici'ye iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde hizmetler kabul edilmiş sayılır.
4.3. Tarafların Sözleşmeyi imzalaması ve ancak Yüklenicinin tüm belgeleri devretmesi durumunda Yüklenici tarafından hizmetlerin usulüne uygun olarak yerine getirildiği kabul edilir.
5. Hizmetlerin maliyeti
5.1. Hizmetlerin maliyeti aylık ________ ruble, KDV dahil.
5.2. Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin koşullarda önemli bir değişiklik olması durumunda, hizmetlerin maliyeti Yüklenici tarafından tek taraflı olarak ayarlanabilir. Fiyat ayarlaması yapılması durumunda, Yüklenici Müşteri'ye önerilen fiyat değişikliğini 30 gün önce bildirecektir.
6. Ödeme prosedürü
6.1. Sözleşme kapsamındaki Hizmetler için ödeme aşağıdaki sırayla yapılır: ________
7. Tarafların sorumluluğu
7.1. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.
Rus mevzuatı.
7.2. Sözleşme kapsamındaki ceza, yalnızca Tarafların makul bir yazılı talebi temelinde ödenecektir.
7.3. Bir cezanın ödenmesi, Tarafları Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.
8. Sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü
8.1. Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların mahkeme öncesi çözümüne yönelik talep prosedürü Taraflar için zorunlu değildir.
8.2. Talep mektupları Taraflar tarafından taahhütlü olarak gönderilir. posta ile Tarafların bulunduğu yerde muhatabına teslim bildirimi ile.
8.3. Bir talep mektubunun değerlendirilme süresi, muhatap tarafından alındığı tarihten itibaren üç iş günüdür.
8.4. Sözleşmeden doğan ihtilaflar, kanuna uygun olarak mahkemede çözülür.
9. mücbir sebep
9.1. Taraflar, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin mücbir sebeplerden, yani yangın, sel, deprem, grev, savaş, yetkililerin eylemleri sonucu olması durumunda, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi sorumluluğundan muaf tutulurlar. Devlet gücü veya Tarafların kontrolü dışındaki diğer koşullar.
9.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir taraf, zamanında, ancak Daha sonra son teslim tarihi mücbir sebebin bildirimini, mücbir sebebin meydana gelmesinden sonraki takvim günleri içinde, yetkili makamlarca düzenlenen destekleyici belgelerle birlikte diğer Tarafa yazılı olarak bildirmek.
9.3. Taraflar, kendi iflasının bir mücbir sebep olmadığını kabul ederler.
10. Sözleşmenin süresi. Bir anlaşmanın feshi
10.1. Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
10.2. Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile feshedilebilir.
10.3. Sözleşme, taraflardan biri tarafından önerilen fesih tarihinden 30 gün önce diğer Tarafa bildirimde bulunarak feshedilebilir.
11. Diğer terimler
11.1. Sözleşmenin akdedilmesinden önce Sözleşme konusuyla ilgili tüm yazışmalar, Sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yasal gücünü kaybeder.
11.2. Taraflar, Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçerlilik süresi içinde mevzuattaki değişiklikler nedeniyle geçersiz hale gelmesi halinde, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin Sözleşme'nin süresi boyunca Taraflar için bağlayıcı olduğunu kabul ederler.
11.3. Sözleşme, Taraflardan her biri için birer adet olmak üzere Rusça 2 (iki) asıl nüsha halinde düzenlenmiştir.
TARAFLARIN ADRES VE DETAYLARI
ekipman bakımı temelinde hareket eden bir kişide, bundan böyle " olarak anılacaktır. Müşteri”, bir yandan ve bu esasa göre hareket eden kişide bundan böyle “ olarak anılacaktır. yürütücü”, diğer yandan bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan taraflar işbu sözleşmeyi, bundan böyle “ Antlaşma"aşağıdakiler hakkında:1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Yüklenici, Müşterinin talimatı üzerine ekipmanın (bundan böyle Ekipman olarak anılacaktır) bakım hizmetlerini (bundan sonra Hizmetler olarak anılacaktır) sağlamayı taahhüt eder ve Müşteri, ödemeyi taahhüt eder Aşağıdaki Hizmetler için: . Teçhizat: .
1.2. Müşterinin görevi Yükleniciye yazılı olarak gönderilir ve Yüklenici tarafından onaylanır. Yüklenici, Müşteri'nin görevini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde bunu iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.
1.3. Ekipmanın Bakımı aşağıdaki hizmetleri içerir:
1.3.1. Ekipmanın hazırlanması ve devreye alınması;
1.3.2. rutin muayene ve onarım ile ilgili zorunlu çalışma kapsamının belirli bir zaman dilimi içinde yerine getirilmesi;
1.3.3. olası kusurların ortadan kaldırılması ve kusurlu parçaların değiştirilmesi;
1.3.4. Ekipmanın devreye alınması, bakımı ve kullanımı sırasında teknik brifing;
1.3.5. belirli bir kapsamda, belirli bir sıklıkta denetim;
1.3.6. durum, çalışma süresine göre planlanmış parça değişimi;
1.3.7. mevcut ve büyük onarımların yapılması;
1.3.8. yedek parça temini.
1.4. Yüklenici, gerektiğinde hizmetlerin sağlanması için gerekli niteliklere sahip üçüncü kişileri dahil etme hakkına sahiptir. Bu durumda, müdahil olan üçüncü kişilerin eylemlerinden Yüklenici sorumludur.
1.5. Hizmetlerin sunulduğu yer: .
1.6. Yüklenici, Hizmetleri aylık olarak sağlar.
1.7. Hizmetlerin program dışı sağlanmasının hacmi ve koşulları, Müşterinin yazılı talepleri ile belirlenir.
2. HİZMET SÜRESİ
2.1. Madde 1.3.1 uyarınca hizmetler. haline gelmek.
2.2. Madde 1.3.2 uyarınca hizmetler. ile arasındaki dönemden itibaren ayın beşinci iş gününde aylık olarak görünür.
2.3. Madde 1.3.3 uyarınca hizmetler. kusurun keşfedildiği zaman içinde ortaya çıkar.
2.4. Madde 1.3.4 uyarınca hizmetler. – 1.3.8 onaylanan programa göre görünür.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri şunları taahhüt eder:
3.1.1. Hizmetler için Sözleşmede belirtilen tutar ve koşullarda ödeme yapın.
3.1.2. Sunulan Hizmetleri Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kabul edin.
3.1.3. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak Yükleniciden alınan bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayınız ve Yüklenicinin menfaatlerine zarar verebilecek başka bir şekilde kullanmayınız.
3.1.5. Spesifikliği ima ediliyorsa, yalnızca uygun izin ve izinlere sahip çalışanların Ekipmanla çalışmasına izin verin.
3.2. Yüklenici şunları taahhüt eder:
3.2.1. Hizmetleri Sözleşme hükümlerine uygun olarak kaliteli ve zamanında sağlamak.
3.2.2. Müşterinin talebi üzerine Teçhizatın her türlü bakım ve onarımını üreticinin teknik talimatlarına tam olarak uygun olarak gerçekleştirin.
3.2.3. Müşteriden başvurunun alındığı tarihten itibaren en geç iş günü sayısı kadar Hizmetleri sağlamaya devam edin.
3.2.4. Müşterinin talebi üzerine Teçhizatın bakım ve onarımı için gerekli orijinal yedek parça ve sarf malzemelerinin teminini gerçekleştirmek.
3.2.5. Müşterinin teknik personeline Ekipmanın çalıştırılmasında pratik ve danışmanlık yardımı sağlamak.
3.2.6. Hizmetleri Sözleşmenin şartlarına uygun olarak Müşteriye devretmek.
3.2.7. Yüklenici tarafından tutulan Müşteri belgelerini üçüncü şahıslara devretmeyin veya göstermeyin.
3.2.8. Müşteriden alınan orijinal belgeleri, kaybolmaları durumunda masrafları kendilerine ait olmak üzere geri yükleyin.
3.3. Müşteri şu haklara sahiptir:
3.3.1. Hizmetlerin sağlanmasında Yüklenici tarafından yapılan masrafları tazmin etmeyin.
3.3.2. Yüklenicinin faaliyetlerine müdahale etmeden Hizmetlerin sağlanmasını kontrol edin.
3.3.3. Her türlü ekipman arızası durumunda Yükleniciyi arayın.
3.3.4. Hizmetlerin sağlanması için Yüklenici tarafından fiilen yapılan masrafların Yükleniciye ödenmesine tabi olarak, Sözleşmeyi yürütmeyi reddetmek.
3.4. Yüklenici şu haklara sahiptir:
3.4.1. Sunulan Hizmetler için talep ödemesi.
3.4.2. Oluşan kayıplar için Müşteriye tam tazmin edilmek kaydıyla Sözleşmeyi yürütmeyi reddetmek.
3.4.3. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için Müşteriden gerekli bilgileri almak. Yüklenici tarafından bilgilerin sunulmaması veya eksik veya yanlış sunulması durumunda, Yüklenici, gerekli bilgiler sağlanana kadar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahiptir.
4. HİZMET TESLİMİ VE KABUL PROSEDÜRÜ
4.1. Hizmetlerin sona ermesinden itibaren iş günü olan Hizmet teslim süresi içinde Yüklenici, Müşteriye aşağıdaki belgeleri sunmakla yükümlüdür:
4.1.1. Sunulan hizmetlere ilişkin rapor - 1 (bir) nüsha;
4.1.2. Verilen hizmetlerin teslim ve kabul belgesi - 2 (iki) nüsha;
4.1.3. Fatura - 1 (bir) nüsha.
4.2. Müşteri, Kanun'da belirtilen hizmetleri Kanun'u imzalayarak kabul etmekle veya Kanun'a gerekçeli itirazlarını iş günü içinde Yüklenici'ye yazılı olarak göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde hizmetler kabul edilmiş sayılır.
4.3. Tarafların Sözleşmeyi imzalaması ve ancak Yüklenicinin tüm belgeleri devretmesi durumunda Yüklenici tarafından hizmetlerin usulüne uygun olarak yerine getirildiği kabul edilir.
5. HİZMET MALİYETİ
5.1. Hizmetlerin maliyeti, aylık KDV dahil ruble'dir.
5.2. Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin koşullarda önemli bir değişiklik olması durumunda, hizmetlerin maliyeti Yüklenici tarafından tek taraflı olarak ayarlanabilir. Fiyat ayarlaması yapılması durumunda, Yüklenici Müşteri'ye önerilen fiyat değişikliğini 30 gün önce bildirecektir.
6. ÖDEME PROSEDÜRÜ
6.1. Sözleşme kapsamındaki Hizmetler için ödeme aşağıdaki sırayla yapılır: .
7. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
7.1. Taraflar, Rusya mevzuatına uygun olarak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olacaklardır.
7.2. Sözleşme kapsamındaki ceza, yalnızca Tarafların makul bir yazılı talebi temelinde ödenecektir.
7.3. Bir cezanın ödenmesi, Tarafları Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.
8. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
8.1. Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların mahkeme öncesi çözümüne yönelik talep prosedürü Taraflar için zorunlu değildir.
8.2. Talep mektupları, Taraflarca, Tarafların bulunduğu yerdeki muhataba alındığına dair taahhütlü posta ile gönderilecektir.
8.3. Bir talep mektubunun değerlendirilme süresi, muhatap tarafından alındığı tarihten itibaren üç iş günüdür.
8.4. Sözleşmeden doğan ihtilaflar, kanuna uygun olarak mahkemede çözülür.
9. MÜCBİR
9.1. Taraflar, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin mücbir sebeplerden, yani yangın, sel, deprem, grev, savaş, kamu makamlarının eylemleri veya Tarafların kontrolü dışındaki diğer koşullar.
9.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebep hallerinin meydana gelmesinden sonraki takvim günlerindeki Mücbir Sebep Bildirim Süresini geçmemek üzere, diğer Tarafa yetkili makamlar tarafından düzenlenen destekleyici belgelerle birlikte derhal yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. yetkililer.
9.3. Taraflar, kendi iflasının bir mücbir sebep olmadığını kabul ederler.
10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ. SÖZLEŞMENİN FESHİ
10.1. Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
10.2. Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile feshedilebilir.
10.3. Sözleşme, taraflardan biri tarafından önerilen fesih tarihinden günler önce diğer Tarafa bildirimde bulunularak feshedilebilir.
11. DİĞER ŞARTLAR
11.1. Sözleşmenin akdedilmesinden önce Sözleşme konusuyla ilgili tüm yazışmalar, Sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yasal gücünü kaybeder.
11.2. Taraflar, Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçerlilik süresi içinde mevzuattaki değişiklikler nedeniyle geçersiz hale gelmesi halinde, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin Sözleşme'nin süresi boyunca Taraflar için bağlayıcı olduğunu kabul ederler.
11.3. Sözleşme, Taraflardan her biri için birer adet olmak üzere Rusça 2 (iki) asıl nüsha halinde düzenlenmiştir.
Bakım ve onarım için Sözleşme No. ________ mekanik ekipman Dnepropetrovsk "______" _________ 20____ _______________________________________________________, hereinafter referred to as the "Customer", represented by __________________________________________________, acting on the basis of _________________________, on the one hand, and _____________________________________________________________, hereinafter referred to as the "Contractor", represented by ___________________________________________________, acting on the basis of _________________________, Öte yandan, bundan böyle toplu olarak "Taraflar" olarak anılacak olan taraflar, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir: 1. Sözleşmenin Konusu 1.1. İşbu Sözleşme kapsamında Yüklenici, Müşteri'nin mekanik teçhizatının (bundan sonra "ekipman" olarak anılacaktır) bakım ve onarımını yapmakla yükümlü olup, Müşteri yapılan işi kabul ederek Yükleniciye öngörülen şartlar ve şekilde ödeme yapacaktır. 1.2.Mekanik ekipmanların bakım onarım listesi ve bunların maliyetleri bu sözleşmenin 1 No.lu Ekinde belirtilmiştir 1.5.Yapılan işin toplam maliyeti, her bir bireyin maliyetini gösteren listesi Bakım çalışmaları bakım ve onarım, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan yapılan işlerde gösterilir. 2. Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri. 2.1. Yüklenici: 2.1.1. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, ekipmanın, işletme maliyetlerinin ve malzemelerin güvenli, güvenilir, kesintisiz çalışmasını sağlamayı amaçlayan mekanik ekipman üzerinde bakım ve onarım çalışmaları yapmak: 2.1.1.1. ekipmanın teknik durumunun kontrolü; 2.1.1.2.Arıza giderme ekipmanı; 2.1.1.3. ekipman performans kontrolü; 2.1.1.4. ekipmanın önleyici ve programlı önleyici bakımı. 2.2. Arıza durumunda Yüklenicinin gerekli uzmanlarının gelmesini ve arızalanan ekipmanın tamirini sağlamak: 2.2.3. ______________________________________ için _______________________________________ durumunda ________________________________________________________________________________ durumunda. 2.2.4. ______________________ için ______________________________________ durumunda ______________________________________ anından itibaren en geç ________ saat. 2.2.5. ______________________________________ için _________________________________________________________________________________________ durumunda 2.3. Yüklenici, bakım ve onarımını yaptığı ekipmanın programlanmış onarımlar arasındaki süre boyunca sorunsuz çalışmasını garanti eder. 2.3.1. ekipmana mekanik hasar; 2.3.2. fareler, hamamböcekleri dahil olmak üzere üçüncü taraf kuvvetlerin eylemleri veya bunların varlığına dair izler varsa ve ayrıca yabancı vücutlar veya sıvılar, eğer ekipmanın arızalanmasının doğrudan nedeni buysa. 2.4. Müşteriyi, Müşteri çalışanlarının ekipman arızalarına yol açan veya açabilecek durumları, eylemleri hakkında bilgilendirmek; 2.5. Yüklenicinin bu Sözleşmenin şartlarını uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi nedeniyle arızalanan ekipmanın onarımını masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirmek. 2.6. Ekipmanın bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları yürütürken, Elektrik Tesisatlarının Düzenlenmesi Kuralları, Tüketici Elektrik Tesislerinin Güvenli Çalışma Kuralları ve Yangın Güvenliği Kurallarının gerekliliklerine uyun; 2.7. Ekipmanın bakımını ve planlı önleyici onarımlarını Müşteri tarafından onaylanan programa göre ve Müşteri tarafından bu sözleşmenin Ek No. 1'inde belirlenen miktarlarda gerçekleştirin. 2.8. Arıza nedenlerinin analizi ile ekipman arızalarının aylık kaydını tutun. Mevcut ayı takip eden ayın 1. gününe kadar Müşteriye arızaların muhasebesi ve analizi hakkında bilgi vermek; 2.9. Kendi malzemelerinizden, tertibatlarınızdan ve parçalardan onarım yaparken bunların kalitesinden sorumlu olun. Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatı tarafından öngörülen durumlarda, malzemelerin, montajların ve parçaların kalitesi pasaport, uygunluk belgesi veya yabancı uygunluk belgesinin tanınma belgesi ile onaylanmalıdır. 2.10. Yüklenici malzemeleri kullanarak iş yapıyorsa, önce Müşteri ile maliyetleri konusunda anlaşmalı ve ancak bundan sonra işe başlamalıdır. 3. Müşterinin hak ve yükümlülükleri. 3.1. Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür: 3.1.1 ekipmanın düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olarak çalışmasını sağlamak; 3.1.2 Bu sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili sorunları çözmek için yetkili kişileri görevlendirmek; 3.1.3. Onarım çalışmaları yapma olasılığını sağlayın; 3.1.4. Yükleniciye, madde 4.1 uyarınca işin performansı için ödeme yapın. 4. Ödeme koşulları. 4.1. Müşteri, raporlama ayını takip eden ayın ____ gününden geç olmamak üzere, her iki tarafça imzalanan çalışma sertifikalarına dayanarak, raporlama ayında gerçekleştirilen ekipmanın bakım ve onarımı için Yükleniciye aylık olarak ödeme yapmakla yükümlüdür. partiler Ek (bu sözleşmede öngörülmemiş) ve planlanmamış işler yapılırken, bunların ödeme prosedürü ve maliyeti ek sözleşmelere göre belirlenir. Ödeme, Yüklenicinin banka hesabına banka havalesi yoluyla yapılır. 4.2. Bakım ve onarım maliyeti, Yüklenici tarafından ekipmanı onarmak için kullanılan malzeme, montaj ve parçaların maliyetini içermez. 4.3. Ekipmanın bakım ve onarım maliyeti, Yüklenicinin bu sözleşmenin ifası ile ilgili diğer tüm masraflarını içerir. 5. Tarafların sorumluluğu. 5.1. Taraflar, Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Yüklenici, ekipmanın zamanında ve/veya kalitesiz bakım ve onarımından dolayı Müşteri'nin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. 5.2. Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin ifası için son teslim tarihlerinin ihlali durumunda, Yüklenici Müşteriye ____________________ tutarında bir para cezası ödeyecektir. 5.4. Yüklenici tarafından yapılan işin ödeme koşullarına Müşteri tarafından uyulmaması durumunda, Müşteri, ödemede gecikilen her gün için Yükleniciye borcunun % ___ tutarında bir ceza ödeyecektir. 6. Kabul sırası - yapılan işin teslimi. 6.1. Yüklenici, tamamlanan işi, kullanılan malzemelerin maliyetini, bakım ve onarım işlerinin listesini, bakım ve / veya onarım işlerinin toplam maliyetini gösteren işin kabulü ve devri kapsamında Müşteriye devreder. Bu edimler, Yüklenici tarafından raporlama ayını takip eden ayın ilk iş günü Müşteri'ye bildirilir. Bu belgeler, Yüklenicinin mührü eklenmiş olarak Yüklenicinin başkanı tarafından imzalanmalıdır. 6.2. Yapılan işin teslimi ve kabulü sürecinde, tamamlanan işin sözleşme şartlarına uygunluğu kontrol edilir. Yapılan işin teslimi ve kabulü sırasında, yapılan işin kalitesinde, Yüklenici tarafından sağlanan malzemede Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan kusurlar tespit edilirse, Müşteri yapılan işi bu tarihe kadar kabul etmeme hakkına sahiptir. kalite kusurları ortadan kaldırılır ve ayrıca düşük kaliteli iş için ödeme geciktirilir. Bu durumda ödemenin gecikmesi halinde işbu sözleşmenin 5.4. maddesinde öngörülen ceza uygulanmaz. Yapılan iş ve malzeme kalitesindeki eksiklikler yapılan işin akdinde gösterilir. 7. Sözleşmenin geçerliliği, değiştirilmesi ve feshi. 7.1. Bu sözleşme, tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve imzalandığı andan itibaren _______ (______________) yıl (veya ay) geçerlidir. Taraflardan biri veya her ikisi bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmez veya uygunsuz bir şekilde yerine getirirse, geçerlilik süresi, suçlu tarafından yükümlülüğün usulüne uygun olarak yerine getirilmesine kadar uzar. 7.2. Bu Sözleşme, bu Sözleşmeye ek bir sözleşme şeklinde hazırlanan tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir, feshedilebilir. 7.3. Bu sözleşme, taraflardan birinin bu sözleşmenin hükümlerine aykırı davranması halinde Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatında öngörülen şekilde de feshedilebilir. 7.4. Bu anlaşma, diğer tarafa en geç _____________________________________ bildirmekle yükümlü olduğu taraflardan birinin inisiyatifiyle feshedilebilir. 8. Uyuşmazlık çözümü. 8.1. Bu sözleşmeden ve onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, kendi yargı yetkisine göre ekonomik mahkemenin değerlendirmesine ve çözümüne tabidir. 9. Diğer terimler. 9.1. Bu Sözleşme ile düzenlenmeyen tüm konularda, taraflara Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatı rehberlik eder. 9.2. Bu anlaşma iki nüsha halinde yapılmıştır, her iki metin de geçerli ve eşit yasal güce sahiptir. 9.3.İşbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği andan itibaren, taraflar arasında daha önce bu konuda sözlü veya yazılı olarak akdedilen tüm sözleşmeler hukuki geçerliliğini kaybeder. 9.4. Müşteri, "Kuruluş Kazançlarının Vergilendirilmesine İlişkin" Ukrayna Kanununa göre genel olarak gelir vergisi mükellefi statüsüne sahiptir. Yüklenici, ödeyici statüsüne sahiptir ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. 10. Tarafların posta adresleri, diğer ödeme bilgileri. YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ: Adres: Yasal:___________________________________ ________________________________________________ t/s __________________________________________ banka ________________________________________________________________________________ kod ___________________________________ Sertifika tahtalar. KDV No. ____________________________ Sertifika tahtalar. tek vergi No. ___________________ End. vergi. No. ___________________________________ tel./fax ________________________________________ Address: Legal: ________________________________________________ ________________________________________________ t/s _____________________________________________ bank ____________________________________________ MFO ____________________________________________ Ident. kod ___________________________________ Sertifika tahtalar. KDV No. ____________________________ Sertifika tahtalar. tek vergi No. ____________________ End. vergi. No. P.M.P. Mekanik ekipmanın bakım ve onarımı için ________ tarihli ____ No.lu Sözleşmenin Ek No. 1'i. Mekanik ekipmanların bakım ve onarımı, bunların sıklığı ve maliyeti ile ilgili işlerin listesi. Hayır. Bakım içeriği, çalışma Periyodiklik Maliyet Bakıma dahil olmayan, ek sözleşme kapsamında ve ücretli olarak yapılan çalışma. bir. _____________________________________________; 2. _____________________________________________; 3. ________________________________________________. Yüklenici __________________ Müşteri ____________________ Mekanik ekipmanın bakım ve onarımı için ____________ tarihli _____ No.lu Sözleşmeye Ek No. 2. Bakım için transfer edilen ekipmanların listesi. Öğe No. Ekipmanın Adı Konum12 milletvekili 1 6 Yüklenici ______________________Müşteri ____________________