Esempio di contratto per la manutenzione delle attrezzature. Contratto standard

_______________ "___"__________ ____

Di seguito denominato ___ "Appaltatore", rappresentato da ___________________, che agisce ___ sulla base di ___________________, da un lato, e ____________________, di seguito denominato ___ "Cliente", rappresentato da ___________________, che agisce ___ sulla base di ___________________, d'altra parte, hanno concluso questo accordo come segue:

1. L'OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. L'Appaltatore si assume gli obblighi per la manutenzione dell'attrezzatura, la sua corretta manutenzione e riparazione e il Cliente, a sua volta, paga il canone in modo tempestivo.

1.2. L'oggetto della manutenzione è l'attrezzatura: _________________________________________________________________. (nome, tipo di attrezzatura)

Le attrezzature revisionate includono:

1. ____________________________________________, inv. N ___________. (nomi, tipi di elementi di equipaggiamento) 2. ________________________________________________, inv. N ___________.

1.3. Le caratteristiche e le condizioni tecniche delle strutture di manutenzione ai sensi del presente contratto sono specificate nel rapporto di ispezione delle apparecchiature, che è parte integrante del presente contratto. L'ispezione viene effettuata dai rappresentanti dell'Appaltatore.

Il programma di lavoro si basa su:

Manuale operativo fornito dal produttore dell'apparecchiatura;

istruzioni operative locali;

Linee guida per la gestione degli impianti elettrici;

Programma concordato di funzionamento e periodi di manutenzione;

Descrizioni del lavoro sul controllo e l'impostazione di giochi standard, giochi e tolleranze;

Descrizioni dei lavori di arrampicata (sotterranei, subacquei, ecc.);

Operazioni per l'esecuzione di lavori di sollevamento e trasporto;

Linee guida per le azioni del personale in caso di eventi climatici estremi;

L'ordine di interazione e il piano d'azione in caso di emergenza.

Il lavoro viene eseguito secondo le istruzioni N ___ da "___" __________ ____, N ___ da "___" __________ ____, N ___ da "___" __________ ____.

1.5. Sulla base dei risultati di _____________________, viene redatto un atto di manutenzione tecnica (tipi di lavoro, circostanze) delle attrezzature.

1.6. I risultati del lavoro svolto secondo il programma sono registrati nel registro di manutenzione dell'attrezzatura.

1.7. Quando si eseguono riparazioni in corso, viene redatto un atto di riparazione in corso delle apparecchiature.

1.8. I requisiti del presente Accordo sono concepiti per condizioni che presuppongono che il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchiatura siano eseguiti da personale qualificato.

1.9. L'arresto, il collaudo o altri cambiamenti nella modalità operativa dell'apparecchiatura sono concordati dalle Parti non meno di ______________________.

1.10. La manutenzione di emergenza ai sensi del presente Accordo viene eseguita su richiesta del Cliente quotidianamente, 24 ore su 24. La chiamata al servizio di emergenza viene effettuata per telefono: ____________________________.

2. OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1. L'Appaltatore si impegna:

2.1.1. Fornire la manutenzione e la manutenzione delle attrezzature.

2.1.2. L'Appaltatore si impegna inoltre:

a) soddisfare le richieste del Cliente per la risoluzione dei problemi e dei sinistri nei termini stabiliti;

b) comunicare tempestivamente al Cliente le variazioni dell'importo del pagamento dei servizi;

c) ricalcolare il pagamento per la manutenzione delle apparecchiature in caso di loro assenza o diminuzione della qualità dei servizi forniti.

2.1.3. L'Appaltatore si impegna a risarcire il Cliente per le perdite causate dall'inadempimento o dall'ingiusto adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente contratto per l'importo del danno effettivo causato.

2.2. Il cliente si impegna:

2.2.1. Pagare le spese di manutenzione mensili entro e non oltre _____ del mese successivo a quello di fatturazione.

2.2.2. Rispettare le regole per l'uso e la manutenzione delle attrezzature.

2.2.3. Sopportare altri obblighi previsti dagli attuali atti legislativi e normativi della Federazione Russa.

2.2.4. Garantire l'accesso dell'Appaltatore all'attrezzatura.

2.2.5. Entro e non oltre ___ giorni, notificare per iscritto all'Appaltatore una modifica delle coordinate bancarie, dell'indirizzo legale o della modalità di utilizzo dell'attrezzatura, che comporta la necessità di ricalcolare il numero o il volume di lavoro, i servizi forniti dall'Appaltatore o altri motivi richiedere modifiche all'accordo.

3. DIRITTI DELLE PARTI

3.1. L'esecutore ha diritto:

3.1.1. Nel caso in cui il Cliente non paghi la tariffa prevista dal presente accordo per 2 mesi o più o violi la clausola 2.2.2 del presente accordo, il Contraente ha il diritto di recuperare dal Cliente il debito ai sensi del presente accordo e (o) il danno causato nella quantità di perdite reali.

3.1.2. Esercitare gli altri diritti previsti legislazione vigente.

3.2. Il cliente ha diritto:

3.2.1. Ricevere i servizi forniti in conformità con questo accordo nel volume e nella qualità adeguati.

3.2.2. Richiedere all'Appaltatore di compensare le perdite ricalcolando i pagamenti effettuati ai sensi del presente accordo a causa dell'inadempimento o dell'esecuzione scorretta da parte dell'Appaltatore dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo, nella quantità e secondo le modalità determinate in conformità alla legge applicabile.

3.2.3. Richiedere all'Appaltatore di ridurre il pagamento per lavoro, servizi a causa di una diminuzione del volume e della qualità della loro fornitura. Allo stesso tempo, la riduzione del pagamento non esonera l'Appaltatore dal risarcimento delle perdite causate da una diminuzione del volume e della qualità della fornitura di lavori e servizi.

3.2.4. Richiedere al Contraente di risarcire integralmente le perdite e i danni causati alla vita, alla salute o alla proprietà a causa del mancato adempimento o dell'adempimento disonesto da parte del Contraente dei suoi obblighi ai sensi del Contratto.

3.2.5. Controllare l'esecuzione di lavori e servizi da parte dell'Appaltatore senza interferire nelle sue attività.

4. PAGAMENTI IN BASE AL CONTRATTO

4.1. L'importo base del pagamento per il lavoro è di _____ (__________) rubli al mese, incl. IVA ___ percento.

4.2. A seconda dei tipi di lavoro effettivamente eseguiti, riflessi nel Certificato di manutenzione, alla fine del mese, l'importo del canone è soggetto a chiarimento secondo le tariffe dell'Appaltatore.

4.3. Il pagamento ai sensi del presente contratto è effettuato dal Cliente su base mensile entro e non oltre il giorno ______ del mese successivo al mese di fatturazione.

4.4. L'importo del corrispettivo previsto dal presente contratto e il conto corrente su cui effettuare i pagamenti sono indicati dall'Appaltatore nella fattura emessa al Committente.

4.5. La revisione dei tipi di lavoro, delle tariffe dell'Appaltatore, dell'importo base del pagamento previsto dal contratto viene effettuata dall'Appaltatore secondo le modalità stabilite dall'accordo aggiuntivo al presente contratto, ma non più di ____ volte all'anno.

4.6. Quando effettua il pagamento ai sensi del presente Contratto, il Cliente è tenuto a indicare nei documenti di pagamento: la base per il pagamento, il numero e la data del Contratto, il periodo per il quale viene effettuato il pagamento, il numero e la data della fattura.

4.6.1. In mancanza di indicazione nei documenti di pagamento:

fattura-motivi di pagamento e / o numeri, date del Contratto - il pagamento è considerato l'importo della garanzia del Cliente ai sensi del presente Contratto o di accordi aggiuntivi e può essere utilizzato dal Contraente solo nell'ultimo mese prima della risoluzione del Contratto;

il periodo per il quale viene effettuato il pagamento, il numero e la data della fattura - il Contraente ha il diritto di registrare il pagamento per mese a sua discrezione.

4.6.2. In caso di errori nei documenti di pagamento:

base della fattura per il pagamento e / o numero, data del Contratto - il pagamento è considerato l'importo della garanzia del Cliente ai sensi del presente Contratto o di accordi aggiuntivi e può essere utilizzato dal Contraente solo nell'ultimo mese prima della risoluzione del Contratto ;

il periodo per il quale viene effettuato il pagamento, il numero e/o la data della fattura - il Contraente ha il diritto di registrare il pagamento per mese a sua discrezione.

4.7. Almeno una volta ogni sei mesi, le Parti riconciliano gli accordi con l'esecuzione di un rapporto di riconciliazione bilaterale.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

5.1. Tutte le modifiche al contratto sono formalizzate da un accordo aggiuntivo, firmato dalle parti in conformità con i termini del contratto, salvo diversa disposizione della legge applicabile.

5.2. Il contratto può essere modificato con decisione del tribunale nei casi stabiliti dalla legge.

6. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

6.1. L'Appaltatore è responsabile del volume, della modalità e della qualità dei servizi forniti al Cliente ai sensi del presente accordo, in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

6.2. L'eliminazione delle conseguenze di incidenti avvenuti per colpa del Cliente o degli utenti è fornita a spese del Cliente.

6.3. Il cliente è responsabile della violazione dei requisiti sicurezza antincendio in conformità con la legge applicabile.

6.4. In tutti gli altri casi di inadempimento degli obblighi previsti dall'Accordo, le Parti saranno responsabili in conformità con la legislazione vigente della Federazione Russa.

7. ALTRI TERMINI

7.1. Il presente accordo entra in vigore dal momento in cui viene sottoscritto dalle parti nei modi prescritti ed è valido fino al "___" _____________.

7.2. In caso di disaccordi che non si risolvono con trattative, l'interessato può adire il tribunale.

7.3. Nessuna delle parti è responsabile per l'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi dovuto a cause di forza maggiore, quali terremoti, alluvioni e altri disastri naturali.

7.4. In caso di incidente, guasti alle apparecchiature avvenuti per colpa del Cliente, la loro eliminazione viene effettuata a spese del Cliente.

7.5. L'Accordo è redatto in due copie, la prima delle quali è con l'Appaltatore, la seconda con il Cliente.

Applicazioni:

1. Rapporto di ispezione dell'attrezzatura.

2. Aiuto sul calcolo delle tariffe per i servizi forniti ai sensi del presente accordo.

3. L'atto di manutenzione delle attrezzature.

4. L'atto dell'attuale riparazione dell'attrezzatura.

5. Giornale di manutenzione delle attrezzature.

8. Firme e dati delle Parti

Esecutore

BIC _________________________

Cliente

Indirizzo: _________________________________________________________

CIF/KPP _________________________________/____________________________

R/i ______________________________________________________________

Banca _______________________________________________________________

C/C ____________________________________________________________

BIC _________________________

Telefono ______________, e-mail ______________________

"___"___________ ____ d. Appaltatore: ______________/_______________ (firma, nome e cognome) P.F. "___"___________ ___ Cliente: ________________/_________________ (firma, nome e cognome) M.P.

Documenti simili

Trattato

per la riparazione e la manutenzione delle attrezzature

_______________ "___" ___________ 201__

_____________________ , di seguito denominato "Appaltatore", rappresentato da __________________________, che agisce sulla base di ___________________, da un lato e _______________________________ ,
di seguito denominato "Cliente", la persona ________________________________ che agisce sulla base di ___________________, ha invece concluso il presente accordo come segue:

1. L'OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. Il Contraente si assume la manutenzione, la configurazione, la regolazione dell'hardware delle stampanti, informatica E rete locale specificato nell'Allegato n. 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

1.2. L'Appaltatore si assume la fornitura di materiali di consumo e componenti per mantenere l'operatività e la riparazione dell'Apparecchiatura.

1.3. Il cliente si impegna a pagare i servizi ei materiali specificati nelle clausole 1.1-1.2 secondo le modalità previste dalla sezione 4 del presente contratto.

2. TERMINI E CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL LAVORO

2.1. La manutenzione delle apparecchiature ai sensi del contratto comprende i seguenti tipi di lavoro:

• manutenzione preventiva (manutenzione programmata e lavori di riparazione);
• riparazioni in corso (manutenzione non programmata e lavori di riparazione);
• messa in opera delle attrezzature (lavori derivanti da manutenzioni preventive o riparazioni in corso);
• partenza su chiamata;
• chiamata urgente per Manutenzione (qualsiasi tipo di lavoro che non tolleri ritardi dovuti alla loro necessità produttiva o all'impossibilità della loro esecuzione nei modi prescritti, eseguiti di notte o nei fine settimana, festivi)

2.2. L'attrezzatura è accettata per la manutenzione solo dopo le riparazioni preventive e necessarie, ad eccezione delle nuove attrezzature.

2.3. La manutenzione dell'Apparecchiatura viene effettuata dall'Appaltatore su richiesta del Cliente.

2.4. L'Appaltatore inizia a eseguire i lavori di riparazione entro 1 (uno) giorno dal momento in cui riceve la chiamata. In assenza di pezzi di ricambio e Forniture, il termine può essere modificato previo accordo delle parti.

2.5. Il trasporto dell'Apparecchiatura al luogo della riparazione viene effettuato sia dalle forze e dai mezzi dell'Appaltatore, sia dalle forze e dai mezzi del Cliente, come concordato in ogni caso specifico.

2.6. Il trasporto delle cartucce per la loro ricarica o ripristino è a cura del Cliente.

2.7. Dopo il lavoro svolto, viene firmato un "Atto di lavoro completato", che indica l'elenco dei lavori eseguiti e componenti o materiali di consumo installati o sostituiti, nonché il tempo impiegato per il lavoro. Qualora l'immotivato rifiuto del Committente di firmare il certificato di completamento abbia comportato un ritardo nella consegna dei lavori, il rischio di danni accidentali alle Apparecchiature manutenute passa al Committente dalla data in cui il certificato avrebbe dovuto essere firmato. Se il Committente elude la firma dell'atto di ultimazione dei lavori (accettazione dei lavori eseguiti) entro 7 giorni dalla data di presentazione dell'atto per la firma al Committente, l'Appaltatore ha il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

2.8. Il pagamento per la chiamata di servizio urgente è il doppio del costo.

2.9. Il pagamento per nuove apparecchiature, materiali di consumo e componenti (pezzi di ricambio) per sostituire quelli guasti viene effettuato dal cliente in aggiunta e non è incluso nel costo di manutenzione ai sensi dell'accordo.

2.10. La consegna di nuove attrezzature e materiali, per impostazione predefinita, viene effettuata entro 7-14 giorni ea determinate condizioni secondo i termini stabiliti dall'Appaltatore nelle fatture e concordati con il Cliente.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Il cliente è obbligato:

• accettare e pagare i servizi resi nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto;
• identificare le persone responsabili del funzionamento dell'Apparecchiatura;
• creare un “Call Log” e seguirne il completamento;
• lavorare su materiali di consumo consigliati dall'Appaltatore;
• al primo segno di guasto dell'Apparecchiatura, informare immediatamente l'Appaltatore;
• accettare tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore, con la firma dei relativi atti di lavoro eseguiti;
• fornire l'accesso al tecnico dell'assistenza dell'Appaltatore all'Apparecchiatura del Cliente.
• garantire la coerenza delle chiamate se vi è più di una persona responsabile.

3.2. Il contraente è obbligato:

• rispettare i termini e le condizioni per l'esecuzione dei lavori specificati nel presente contratto;
• rispondere prontamente alle chiamate dei clienti;
• informare preventivamente il Cliente della necessità di sostituire eventuali parti di ricambio;
• mantenere scorte minime di materiali di consumo e pezzi di ricambio per le apparecchiature oggetto di manutenzione;

3.3. L'Appaltatore non è responsabile della qualità dell'Apparecchiatura, in caso di utilizzo di materiali di consumo non raccomandati dall'Appaltatore, per informazioni sul disco rigido, in caso di distruzione fisica della superficie del disco, formattazione di basso livello errata, quando i programmi antivirus sono rilevato, nonché quando si utilizzano apparecchiature con nodi, blocchi , dettagli che hanno elaborato la loro risorsa.

3.4 Il Cliente, in accordo con l'Appaltatore, può riservare le nuove Apparecchiature nel magazzino dell'Appaltatore prima del pagamento per un periodo non superiore a tre giorni. In mancanza di conferma del pagamento da parte di un ordine di pagamento, la riserva viene rimossa incondizionatamente senza preavviso al Cliente. Il Cliente è tenuto a ricevere i prodotti prenotati e pagati entro e non oltre tre giorni dal momento in cui il denaro arriva sul conto di regolamento del Contraente o utilizza i servizi del servizio di consegna del Contraente. Dopo la scadenza del periodo di prenotazione, i prodotti vengono rimossi dalla riserva e il Contraente non è responsabile della loro tempestiva consegna. Il Cliente ha il diritto di concordare con il Contraente periodi di prenotazione più lunghi.

4. TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. L'importo del pagamento mensile ai sensi del presente accordo è di __________ rubli (____________________) IVA inclusa.

4.2. Il pagamento previsto dal contratto può essere modificato a causa di variazioni dei prezzi dei materiali, delle condizioni salariali e di altri costi associati all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, di cui il Cliente viene informato 30 giorni prima della data di scadenza del pagamento.

4.3. Il pagamento ai sensi del contratto viene effettuato sulla base di una fattura, trasferendo fondi sul conto del Contraente.

4.4. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente superiore a 14 giorni, l'Appaltatore ha il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.

4.5. In caso di ritardo nel pagamento previsto dal contratto, il Cliente è tenuto a darne comunicazione all'Appaltatore entro 3 giorni.

5. GARANZIA

5.1. L'Appaltatore garantisce la manutenzione e la riparazione di alta qualità dell'Apparecchiatura entro i termini stabiliti dal Contratto, subordinatamente al rispetto da parte del Cliente delle regole operative raccomandate dall'Appaltatore.

5.2. La garanzia dell'Appaltatore è valida a condizione che i dipendenti del Committente rispettino le regole di base stabilite nei documenti di accompagnamento dell'apparecchiatura (manuale d'uso).

5.3. In caso di esecuzione di lavori di scarsa qualità, l'Appaltatore si impegna a garantire la loro nuova esecuzione a proprie spese.

5.4. L'apparecchiatura non è soggetta al servizio di garanzia nei seguenti casi:

• disponibilità danno meccanico, in caso di manipolazione negligente;
• violazione delle regole di funzionamento;
• se l'Apparecchiatura è stata aperta o riparata da una persona non autorizzata dall'Appaltatore.

5.5. La garanzia non copre i materiali di consumo.

6. DURATA DEL CONTRATTO

6.1. Il presente accordo entrerà in vigore alla firma delle parti e sarà valido fino a quando le parti non adempiranno pienamente ai propri obblighi ai sensi del presente accordo.

6.2. La durata del presente contratto va dal "___" ___________ 201__ al "___" ___________ 201__. Se alla scadenza del termine del contratto non vi è comunicazione scritta della sua risoluzione, il contratto è considerato prorogato per il periodo successivo.

6.3. Il contratto può essere risolto unilateralmente in caso di grave violazione dei termini del presente contratto, nel caso in cui il Cliente si sottragga alla firma dell'atto di ultimazione dei lavori e ritardi nel pagamento della fattura per più di 14 giorni, mentre l'altra parte deve essere comunicato per iscritto entro e non oltre 30 giorni.

6.4. La risoluzione dell'Accordo non esonera le parti dai loro obblighi finanziari e non effettua accordi reciproci finali.

6.5. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo sono trasferiti a terzi con l'accordo scritto delle parti.

6.6. Nei casi non previsti dal presente accordo, le parti sono guidate dall'attuale legislazione della Federazione Russa.

6.7. La responsabilità delle parti è determinata in conformità con l'attuale legislazione della Federazione Russa.

6.8. Il Contratto è redatto in duplice copia, avente uguale valore legale, una per ciascuna delle parti.

7. FORZA MAGGIORE

7.1. Le parti sono sollevate dalla responsabilità per l'inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal presente contratto se tale inadempimento è conseguenza di circostanze di forza maggiore verificatesi successivamente alla conclusione del contratto e in conseguenza di eventi straordinari, al verificarsi dei quali la parte che non ha adempiuto agli obblighi in tutto o in parte non poteva né prevedere né impedire con mezzi ragionevoli.

7.2. Il verificarsi di circostanze di forza maggiore comporta un aumento del termine per l'esecuzione del presente accordo di comune accordo tra le parti per il periodo di validità di tali circostanze.

7.3 Se è impossibile adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per cause di forza maggiore, le parti decidono di posticipare l'esecuzione del presente contratto o di risolverlo.

7.4 L'Appaltatore non è responsabile per il ritardo o l'interruzione nella consegna dei prodotti imputabili a colpa del produttore.

7. DETTAGLI DELLE PARTI

ESECUTORE

CLIENTE

Allegato n. 1 all'Accordo n.

Specifica delle attrezzature da mantenere

Nom p.p.	Nome	Costo di manutenzione al mese
TOTALE, strofinare.

APPALTATORE ____________________________ CLIENTE __________________________

Formato DOCX

Formato RTF

Contratto di manutenzione dell'attrezzatura in formato PDF

Contratto di manutenzione dell'attrezzatura

Città _____________ Data di conclusione del contratto: __.__.____
________, di seguito denominato "Appaltatore", rappresentato da ________ (titolo della posizione) ________ (nome completo),
agendo (lei) sulla base di ________, da un lato, e ________, di seguito denominato "Cliente", rappresentato da ________ (titolo professionale) ________ (nome completo), agendo (lei) sulla base di ________, d'altra parte,
collettivamente denominate le Parti, hanno concluso il presente Accordo come segue:
1. Oggetto dell'Accordo
1.1. In conformità con i termini del Contratto, l'Appaltatore si impegna, su istruzione del Cliente, a fornire servizi di manutenzione (di seguito i Servizi) dell'apparecchiatura (di seguito l'Apparecchiatura) e il Cliente si impegna a pagare per i seguenti Servizi: ________
Attrezzatura: ________
1.2. L'incarico del Cliente viene inviato all'Appaltatore per iscritto e approvato dall'Appaltatore. Se è impossibile adempiere all'incarico del Cliente, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione entro 2 giorni lavorativi.
1.3. La manutenzione delle apparecchiature include i seguenti servizi:
1.3.1. preparazione e messa in servizio dell'Apparecchiatura;
1.3.2. adempimento dell'ambito di lavoro obbligatorio per l'ispezione e la riparazione di routine entro un determinato periodo di tempo;
1.3.3. eliminazione di eventuali difetti e sostituzione delle parti difettose;
1.3.4. briefing tecnico durante la messa in servizio dell'Apparecchiatura, nonché durante la sua manutenzione e utilizzo;
1.3.5. ispezione in un certo ambito con una certa frequenza;
1.3.6. sostituzione programmata delle parti in base alle condizioni, al tempo di funzionamento;
1.3.7. eseguire riparazioni correnti e importanti;
1.3.8. fornitura di pezzi di ricambio.
1.4. Se necessario, per la fornitura di servizi, l'Appaltatore ha il diritto di coinvolgere terzi con le necessarie qualifiche. In questo caso, l'Appaltatore è responsabile delle azioni dei terzi coinvolti.
1.5. Luogo di prestazione dei servizi: ________
1.6. Il Contraente presta i Servizi su base mensile.
1.7. Il volume e i termini della fornitura non programmata dei Servizi sono determinati dalle richieste scritte del Cliente.

2. Termine per la prestazione dei servizi
2.1. Servizi in conformità con la clausola 1.3.1. rivelarsi essere _______
2.2. Servizi in conformità con la clausola 1.3.2. appaiono mensilmente il quinto giorno lavorativo del mese dalle __:__ alle __:__.
2.3. Servizi in conformità con la clausola 1.3.3. comparire entro un giorno lavorativo dalla data di scoperta del difetto.
2.4. Servizi in conformità con la clausola 1.3.4. - 1.3.8 sono nel programma approvato.

3. Diritti e doveri delle parti
3.1. Il cliente si impegna:
3.1.1. Pagare i Servizi negli importi e nei termini previsti dal Contratto.
3.1.2. Accettare i Servizi resi in conformità con i termini del Contratto.
3.1.3. Non trasferire a terzi le informazioni ricevute dal Contraente relative alla fornitura di servizi ai sensi del Contratto e non utilizzarle in alcun altro modo che possa arrecare danno agli interessi del Contraente.
3.1.4. Rispettare le condizioni e seguire le raccomandazioni fornite dall'Appaltatore in merito corretto funzionamento e lo stoccaggio delle Attrezzature.
3.1.5. Consentire di lavorare con l'Attrezzatura, se la sua specificità è implicita, solo ai dipendenti con i permessi e permessi appropriati.
3.2. L'Appaltatore si impegna:
3.2.1. Fornire Servizi in modo tempestivo e di qualità in conformità con i termini del Contratto.
3.2.2. Eseguire su richiesta del Cliente tutti i tipi di manutenzione e riparazione dell'Apparecchiatura in stretta conformità con istruzioni tecniche produttore.
3.2.3. Procedere alla fornitura dei Servizi entro e non oltre il numero di giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Cliente.
3.2.4. Effettuare, su richiesta del Cliente, la fornitura di ricambi originali e materiali di consumo necessari alla manutenzione e riparazione dell'Apparecchiatura.
3.2.5. Fornire al personale tecnico del Cliente assistenza pratica e consulenziale nel funzionamento dell'Apparecchiatura.
3.2.6. Trasferire i Servizi al Cliente in conformità con i termini del Contratto.
3.2.7. Non trasferire o mostrare a terzi la documentazione del Committente in possesso dell'Appaltatore.
3.2.8. Ripristinare a proprie spese i documenti originali ricevuti dal Cliente in caso di smarrimento.
3.3. Il cliente ha diritto:
3.3.1. Non rimborsare i costi sostenuti dal Contraente nella fornitura dei Servizi.
3.3.2. Controllare l'erogazione dei Servizi senza interferire con le attività
Contraente.
3.3.3. Chiamare l'Appaltatore in tutti i casi di malfunzionamento delle apparecchiature.
3.3.4. Rifiutare di eseguire il Contratto previo pagamento al Contraente
le spese effettivamente sostenute da quest'ultimo per la fornitura dei Servizi.
3.4. Il contraente ha il diritto:
3.4.1. Esigere il pagamento dei Servizi resi.
3.4.2. Rifiutare di eseguire l'Accordo soggetto a pieno risarcimento
Il cliente ha subito perdite.
3.4.3. Ricevere dal Cliente tutte le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. In caso di mancata presentazione o incompleta o errata trasmissione di informazioni da parte del Contraente, il Contraente ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto fino a quando non vengono fornite le informazioni necessarie.

4. Ordine di consegna e accettazione dei servizi
4.1. Entro il periodo di consegna del Servizio di giorni lavorativi dalla fine dei Servizi, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Cliente i seguenti documenti:
4.1.1. Relazione sui servizi resi - 1 (una) copia;
4.1.2. Atto di consegna e accettazione dei servizi resi - 2 (due) copie;
4.1.3. Fattura - 1 (una) copia.
4.2. Il Cliente è tenuto ad accettare i servizi specificati nell'Atto firmando l'Atto, o inviare all'Appaltatore motivate obiezioni scritte all'Atto entro due giorni lavorativi, altrimenti i servizi sono considerati accettati.
4.3. I servizi sono considerati correttamente forniti dal Contraente se le Parti firmano l'Atto solo se il Contraente trasferisce tutti i documenti.

5. Costo dei servizi
5.1. Il costo dei Servizi è di ________ rubli, IVA inclusa, al mese.
5.2. Il costo dei servizi può essere adeguato unilateralmente dall'Appaltatore in caso di modifica significativa delle condizioni per la fornitura dei servizi. In caso di adeguamento del prezzo, l'Appaltatore informerà il Cliente 30 giorni prima della data della modifica del prezzo proposta.

6. Procedura di pagamento
6.1. Il pagamento dei Servizi ai sensi del Contratto viene effettuato nel seguente ordine: ________

7. Responsabilità delle parti
7.1. Le Parti saranno responsabili per l'inadempimento o l'inadeguato adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'Accordo in conformità con
Legislazione russa.
7.2. La penale prevista dal Contratto sarà pagata solo sulla base di una ragionevole richiesta scritta delle Parti.
7.3. Il pagamento di una penale non esonera le Parti dall'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto.

8. Risoluzione delle controversie dal contratto
8.1. La procedura di reclamo per la risoluzione preliminare delle controversie dall'Accordo non è obbligatoria per le Parti.
8.2. Le lettere di reclamo sono inviate dalle Parti tramite raccomandata per posta con avviso di consegna al destinatario presso la sede delle Parti.
8.3. Il termine per l'esame di una lettera di reclamo è di tre giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del destinatario.
8.4. Le controversie derivanti dal Contratto sono risolte in tribunale in conformità con la legge.

9. Forza maggiore
9.1. Le Parti sono sollevate dalla responsabilità per inadempimento totale o parziale degli obblighi previsti dal Contratto nel caso in cui l'inadempimento degli obblighi sia stato il risultato di forza maggiore, vale a dire: incendio, alluvione, terremoto, sciopero, guerra, azioni delle autorità potere statale o altre circostanze al di fuori del controllo delle Parti.
9.2. Una parte che non può adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo deve, in modo tempestivo, ma non in seguito Scadenza notifica di forza maggiore giorni di calendario dopo il verificarsi di circostanze di forza maggiore, notificare l'altra parte per iscritto, con la fornitura di documenti giustificativi rilasciati dalle autorità competenti.
9.3. Le Parti riconoscono che l'insolvenza delle Parti non è un evento di forza maggiore.

10. Durata del contratto. Risoluzione di un accordo
10.1. Il contratto entra in vigore dalla data di conclusione.
10.2. Il Contratto può essere risolto previo accordo tra le Parti.
10.3. Il Contratto può essere risolto da una delle parti con un preavviso all'altra Parte 30 giorni prima della data della risoluzione proposta.

11. Altri termini
11.1. Tutta la corrispondenza sull'oggetto dell'Accordo, prima della sua conclusione, perde forza legale dalla data di conclusione dell'Accordo.
11.2. Le Parti riconoscono che se una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo diventa invalida durante il periodo di validità a causa di modifiche legislative, le restanti disposizioni dell'Accordo sono vincolanti per le Parti durante la durata dell'Accordo.
11.3. L'Accordo è redatto in 2 (due) copie originali in lingua russa, una per ciascuna delle Parti.

INDIRIZZI E DETTAGLI DELLE PARTI

manutenzione dell'equipaggiamento in una persona che agisce sulla base di, di seguito denominata " Cliente”, da un lato, e nella persona che agisce sulla base di , di seguito denominata “ Esecutore”, invece, di seguito denominate le “Parti”, hanno concluso il presente accordo, di seguito “ Trattato" su quanto segue:

1. L'OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. In conformità con i termini del Contratto, l'Appaltatore si impegna, su istruzione del Cliente, a fornire servizi di manutenzione (di seguito i Servizi) dell'apparecchiatura (di seguito l'Apparecchiatura) e il Cliente si impegna a pagare per i seguenti Servizi: . Attrezzatura: .

1.2. L'incarico del Cliente viene inviato all'Appaltatore per iscritto e approvato dall'Appaltatore. Se è impossibile adempiere all'incarico del Cliente, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione entro giorni lavorativi.

1.3. La manutenzione delle apparecchiature include i seguenti servizi:

1.3.1. preparazione e messa in servizio dell'Apparecchiatura;

1.3.2. adempimento dell'ambito di lavoro obbligatorio per l'ispezione e la riparazione di routine entro un determinato periodo di tempo;

1.3.3. eliminazione di eventuali difetti e sostituzione delle parti difettose;

1.3.4. briefing tecnico durante la messa in servizio dell'Apparecchiatura, nonché durante la sua manutenzione e utilizzo;

1.3.5. ispezione in un certo ambito con una certa frequenza;

1.3.6. sostituzione programmata delle parti in base alle condizioni, al tempo di funzionamento;

1.3.7. eseguire riparazioni correnti e importanti;

1.3.8. fornitura di pezzi di ricambio.

1.4. Se necessario, per la fornitura di servizi, l'Appaltatore ha il diritto di coinvolgere terzi con le necessarie qualifiche. In questo caso, l'Appaltatore è responsabile delle azioni dei terzi coinvolti.

1.5. Luogo di prestazione dei servizi: .

1.6. Il Contraente presta i Servizi su base mensile.

1.7. Il volume e i termini della fornitura non programmata dei Servizi sono determinati dalle richieste scritte del Cliente.

2. DURATA DEL SERVIZIO

2.1. Servizi in conformità con la clausola 1.3.1. rivelarsi essere.

2.2. Servizi in conformità con la clausola 1.3.2. compaiono mensilmente il quinto giorno lavorativo del mese a partire dal periodo dal al .

2.3. Servizi in conformità con la clausola 1.3.3. comparire entro il tempo della scoperta del difetto.

2.4. Servizi in conformità con la clausola 1.3.4. – 1.3.8 appaiono secondo il programma approvato.

3. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Il cliente si impegna:

3.1.1. Pagare i Servizi negli importi e nei termini previsti dal Contratto.

3.1.2. Accettare i Servizi resi in conformità con i termini del Contratto.

3.1.3. Non trasferire a terzi le informazioni ricevute dal Contraente relative alla fornitura di servizi ai sensi del Contratto e non utilizzarle in alcun altro modo che possa arrecare danno agli interessi del Contraente.

3.1.5. Consentire di lavorare con l'Attrezzatura, se la sua specificità è implicita, solo ai dipendenti con i permessi e permessi appropriati.

3.2. L'Appaltatore si impegna:

3.2.1. Fornire Servizi in modo tempestivo e di qualità in conformità con i termini del Contratto.

3.2.2. Eseguire su richiesta del Cliente tutti i tipi di manutenzione e riparazione dell'Apparecchiatura in stretta conformità con le istruzioni tecniche del produttore.

3.2.3. Procedere alla fornitura dei Servizi entro e non oltre il numero di giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Cliente.

3.2.4. Effettuare, su richiesta del Cliente, la fornitura di ricambi originali e materiali di consumo necessari alla manutenzione e riparazione dell'Apparecchiatura.

3.2.5. Fornire al personale tecnico del Cliente assistenza pratica e consulenziale nel funzionamento dell'Apparecchiatura.

3.2.6. Trasferire i Servizi al Cliente in conformità con i termini del Contratto.

3.2.7. Non trasferire o mostrare a terzi la documentazione del Committente in possesso dell'Appaltatore.

3.2.8. Ripristinare a proprie spese i documenti originali ricevuti dal Cliente in caso di smarrimento.

3.3. Il cliente ha diritto:

3.3.1. Non rimborsare i costi sostenuti dal Contraente nella fornitura dei Servizi.

3.3.2. Controllare la fornitura dei Servizi senza interferire con le attività del Contraente.

3.3.3. Chiamare l'Appaltatore in tutti i casi di malfunzionamento delle apparecchiature.

3.3.4. Rifiutarsi di dare esecuzione al Contratto, previo pagamento all'Appaltatore dei costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo per la prestazione dei Servizi.

3.4. Il contraente ha il diritto:

3.4.1. Esigere il pagamento dei Servizi resi.

3.4.2. Rifiutare di eseguire il Contratto con riserva del pieno risarcimento al Cliente per le perdite subite.

3.4.3. Ricevere dal Cliente tutte le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. In caso di mancata presentazione o incompleta o errata trasmissione di informazioni da parte del Contraente, il Contraente ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto fino a quando non vengono fornite le informazioni necessarie.

4. PROCEDURA DI EROGAZIONE ED ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

4.1. Entro il periodo di consegna del Servizio di giorni lavorativi dalla fine dei Servizi, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Cliente i seguenti documenti:

4.1.1. Relazione sui servizi resi - 1 (una) copia;

4.1.2. Certificato di consegna e accettazione dei servizi resi - 2 (due) copie;

4.1.3. Fattura - 1 (una) copia.

4.2. Il Cliente è tenuto ad accettare i servizi specificati nell'Atto firmando l'Atto, o inviare all'Appaltatore motivate obiezioni scritte all'Atto entro giorni lavorativi, altrimenti i servizi sono considerati accettati.

4.3. I servizi sono considerati correttamente forniti dal Contraente se le Parti firmano l'Atto solo se il Contraente trasferisce tutti i documenti.

5. COSTO DEI SERVIZI

5.1. Il costo dei Servizi è di rubli, IVA inclusa, al mese.

5.2. Il costo dei servizi può essere adeguato unilateralmente dall'Appaltatore in caso di modifica significativa delle condizioni per la fornitura dei servizi. In caso di adeguamento del prezzo, l'Appaltatore informerà il Cliente 30 giorni prima della data della modifica del prezzo proposta.

6. PROCEDURA DI PAGAMENTO

6.1. Il pagamento dei Servizi ai sensi del Contratto viene effettuato nel seguente ordine: .

7. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

7.1. Le Parti saranno responsabili per il mancato o inadeguato adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'Accordo in conformità con la legislazione della Russia.

7.2. La penale prevista dal Contratto sarà pagata solo sulla base di una ragionevole richiesta scritta delle Parti.

7.3. Il pagamento di una penale non esonera le Parti dall'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto.

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DAL CONTRATTO

8.1. La procedura di reclamo per la risoluzione preliminare delle controversie dall'Accordo non è obbligatoria per le Parti.

8.2. Le lettere di reclamo devono essere inviate dalle Parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario presso la sede delle Parti.

8.3. Il termine per l'esame di una lettera di reclamo è di tre giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del destinatario.

8.4. Le controversie derivanti dal Contratto sono risolte in tribunale in conformità con la legge.

9. FORZA MAGGIORE

9.1. Le Parti sono esonerate dalla responsabilità per l'inadempimento totale o parziale degli obblighi previsti dal Contratto nel caso in cui l'inadempimento degli obblighi sia stato il risultato di forza maggiore, vale a dire: incendio, alluvione, terremoto, sciopero, guerra, azioni delle autorità pubbliche o altre circostanze al di fuori del controllo delle Parti.

9.2. La Parte che non può adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto deve tempestivamente, ma non oltre il Periodo di notifica di forza maggiore di giorni di calendario dopo il verificarsi di circostanze di forza maggiore, informare l'altra Parte per iscritto, con la fornitura di documenti giustificativi rilasciati dall'autorità competente autorità.

9.3. Le Parti riconoscono che l'insolvenza delle Parti non è un evento di forza maggiore.

10. DURATA DEL CONTRATTO. RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO

10.1. Il contratto entra in vigore dalla data di conclusione.

10.2. Il Contratto può essere risolto previo accordo tra le Parti.

10.3. Il Contratto può essere risolto da una delle parti con preavviso all'altra Parte giorni prima della data della risoluzione proposta.

11. ALTRI TERMINI

11.1. Tutta la corrispondenza sull'oggetto dell'Accordo, prima della sua conclusione, perde forza legale dalla data di conclusione dell'Accordo.

11.2. Le Parti riconoscono che se una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo diventa invalida durante il periodo di validità a causa di modifiche legislative, le restanti disposizioni dell'Accordo sono vincolanti per le Parti durante la durata dell'Accordo.

11.3. L'Accordo è redatto in 2 (due) copie originali in lingua russa, una per ciascuna delle Parti.

 Accordo n. ________ per manutenzione e riparazione equipaggiamento meccanico Dnepropetrovsk "______" _________ 20____ _______________________________________________________, di seguito denominato "Cliente", rappresentato da ________________________________________________________________, che agisce sulla base di _________________________, da un lato, e _______________________________________________________________, di seguito denominato "Appaltatore", rappresentato da _________________________________________________________________, che agisce sulla base di _________________________, d'altro canto, collettivamente di seguito denominate le "Parti", hanno concluso il presente accordo come segue: 1. Oggetto dell'Accordo 1.1. Ai sensi del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a eseguire la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura meccanica (di seguito denominata "attrezzatura) del Cliente, e il Cliente accetterà il lavoro svolto e pagherà l'Appaltatore nei termini e con le modalità previste per nel presente contratto. 1.2. L'elenco della manutenzione e riparazione delle attrezzature meccaniche, nonché il loro costo sono specificati nell'allegato n. 1 al presente contratto. 1.5.Il costo totale del lavoro svolto, il loro elenco che indica il costo di ogni singolo manutenzione manutenzione e riparazione, è indicata negli atti dei lavori eseguiti, che costituiscono parte integrante del presente contratto. 2. Diritti e doveri dell'Appaltatore. 2.1. L'Appaltatore è obbligato: 2.1.1. Eseguire lavori di manutenzione e riparazione su apparecchiature meccaniche volti a garantire un funzionamento sicuro, affidabile e ininterrotto di apparecchiature, costi operativi e materiali, tra cui: 2.1.1.1. controllo delle condizioni tecniche dell'attrezzatura; 2.1.1.2 Apparecchiature per la risoluzione dei problemi; 2.1.1.3. controllo delle prestazioni dell'attrezzatura; 2.1.1.4. manutenzione preventiva preventiva e programmata delle attrezzature. 2.2. In caso di malfunzionamento, assicurare l'arrivo degli specialisti necessari dell'Appaltatore e la riparazione dell'attrezzatura guasta: 2.2.3. Entro e non oltre _______ ore dal momento del _____________________________________ nel caso di _____________________________________________________________________ per _______________ _____________________________. 2.2.4. Entro e non oltre le ore ________ dal momento del ______________________________________ nel caso di _________________________________________________________________ per _______________ _____________________________. 2.2.5. Entro e non oltre _______ ore dal momento del ______________________________________ nel caso di _______________________________________________________________________ per _______________ _____________________________. 2.3. L'Appaltatore fornisce una garanzia di funzionamento senza problemi dell'apparecchiatura, la cui manutenzione e riparazione ha eseguito, per un periodo tra le riparazioni programmate. La garanzia non si applica alle apparecchiature riparate dall'Appaltatore se i guasti si sono verificati a causa di: 2.3.1. danni meccanici alle apparecchiature; 2.3.2. azioni di forze di terze parti, inclusi topi, scarafaggi o se ci sono tracce della loro presenza, nonché corpi stranieri o liquidi se questa è stata la causa diretta del guasto dell'apparecchiatura. 2.4. Informare il Cliente delle circostanze, delle azioni dei dipendenti del Cliente che hanno portato o possono portare a malfunzionamenti delle apparecchiature; 2.5. Effettuare a proprie spese la riparazione dell'apparecchiatura guasta a causa di un adempimento improprio da parte dell'Appaltatore dei termini del presente Accordo. 2.6. Quando si eseguono lavori di manutenzione e riparazione di apparecchiature, rispettare i requisiti delle Regole per la disposizione degli impianti elettrici, le Regole per il funzionamento sicuro degli impianti elettrici di consumo e le Regole di sicurezza antincendio; 2.7. Eseguire la manutenzione e le riparazioni preventive programmate delle apparecchiature in conformità con il programma approvato dal Cliente e negli importi stabiliti dal Cliente nell'Appendice n. 1 del presente contratto. 2.8. Tenere un registro mensile dei malfunzionamenti delle apparecchiature con un'analisi delle cause dei malfunzionamenti. Fornire al Cliente le informazioni sulla contabilità e l'analisi dei malfunzionamenti entro il 1° giorno del mese successivo a quello in corso; 2.9. Quando si eseguono riparazioni da propri materiali, assiemi e parti, essere responsabili della loro qualità. Nei casi previsti dall'attuale legislazione dell'Ucraina, la qualità dei materiali, degli assiemi e delle parti deve essere confermata da un passaporto, un certificato di conformità o un certificato di riconoscimento di un certificato di conformità estero. 2.10. Se l'Appaltatore esegue lavori utilizzando i suoi materiali, deve prima concordare il loro costo con il Cliente e solo successivamente iniziare i lavori. 3. Diritti e doveri del Cliente. 3.1. Il cliente è tenuto a: 3.1.1 garantire il funzionamento dell'apparecchiatura in conformità con i requisiti della documentazione normativa; 3.1.2 Nominare persone autorizzate per risolvere questioni relative all'esecuzione del presente contratto; 3.1.3. Garantire la possibilità di eseguire lavori di riparazione; 3.1.4. Pagare l'Appaltatore per l'esecuzione del lavoro in conformità con la clausola 4.1. 4. Termini di pagamento. 4.1. Il Cliente è obbligato su base mensile, entro e non oltre il giorno ____ del mese successivo al mese di riferimento, a pagare all'Appaltatore la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature effettuate nel mese di riferimento sulla base dei certificati di lavoro eseguiti firmati da entrambi feste. Quando si eseguono lavori aggiuntivi (non previsti dal presente accordo) e non programmati, la procedura e il costo del loro pagamento sono determinati in conformità con accordi aggiuntivi. Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto bancario dell'Appaltatore. 4.2. Il costo di manutenzione e riparazione non include il costo di materiali, assiemi, parti utilizzate dall'Appaltatore per riparare le apparecchiature. 4.3. Il costo di manutenzione e riparazione delle apparecchiature comprende tutte le altre spese dell'Appaltatore relative all'esecuzione del presente contratto. 5. Responsabilità delle parti. 5.1. Le Parti sono responsabili dell'adempimento inadempiuto o improprio degli obblighi previsti dal presente Accordo in conformità con l'attuale legislazione dell'Ucraina. L'Appaltatore è tenuto a risarcire le perdite causate al Cliente a causa di manutenzione e riparazione delle apparecchiature intempestive e / o di scarsa qualità. 5.2. In caso di violazione delle scadenze per l'esecuzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà pagare al Committente una penale pari a ____________________. 5.4. In caso di violazione da parte del Committente dei termini di pagamento per i lavori eseguiti dall'Appaltatore, il Committente pagherà all'Appaltatore una penale pari al ___% del debito per ogni giorno di ritardo nel pagamento. 6. L'ordine di accettazione - consegna del lavoro svolto. 6.1. L'Appaltatore trasferisce al Cliente il lavoro completato con l'atto di accettazione e trasferimento del lavoro, che indica il costo dei materiali utilizzati, l'elenco dei lavori di manutenzione e riparazione, il costo totale dei lavori di manutenzione e / o riparazione. Tali atti sono forniti dall'Appaltatore al Cliente il primo giorno lavorativo del mese successivo al mese di rendicontazione. Tali atti devono essere firmati dal capo dell'Appaltatore con allegato il sigillo dell'Appaltatore. 6.2. Nel processo di consegna e accettazione del lavoro svolto, viene verificata la conformità del lavoro completato ai termini del contratto. Se durante la consegna e l'accettazione del lavoro svolto vengono rilevati difetti nella qualità del lavoro svolto, dei materiali forniti dall'Appaltatore, sorti per colpa dell'Appaltatore, il Cliente ha il diritto di non accettare il lavoro svolto fino a quando i difetti di qualità vengono eliminati e anche ritardare il pagamento per lavori di scarsa qualità. In tal caso, in caso di ritardo nel pagamento, non viene addebitata la penale prevista all'art. 5.4 del presente contratto. Le carenze nella qualità del lavoro svolto e dei materiali si manifestano nell'atto del lavoro svolto. 7. Validità, modifica e risoluzione del contratto. 7.1. Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua firma da parte dei rappresentanti autorizzati delle parti ed è valido per _______ (______________) anni (o mesi) dal momento della sua conclusione. Se una delle parti o entrambe le parti non adempiono o adempiono in modo improprio ai propri obblighi ai sensi del presente accordo, il suo periodo di validità è prorogato fino al dovuto adempimento dell'obbligo da parte della parte colpevole. 7.2. Il presente Accordo può essere modificato, risolto mediante accordo tra le parti, che viene redatto sotto forma di accordo aggiuntivo al presente Accordo. 7.3. Il presente accordo può anche essere risolto secondo le modalità previste dall'attuale legislazione dell'Ucraina in caso di violazione dei termini del presente accordo da parte di una delle parti. 7.4. Il presente accordo può essere risolto su iniziativa di una delle parti, di cui è tenuto a notificare l'altra parte entro e non oltre _____________________________________. 8. Risoluzione delle controversie. 8.1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo e in relazione ad esso sono soggette all'esame e alla risoluzione da parte del tribunale economico secondo la sua giurisdizione. 9.Altri termini. 9.1. Per tutte le questioni non regolate dal presente Accordo, le parti sono guidate dall'attuale legislazione dell'Ucraina. 9.2 Il presente accordo è redatto in duplice copia, entrambi i testi facenti fede e aventi uguale valore legale. 9.3 Dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutti gli accordi precedentemente conclusi tra le parti in materia, oralmente o per iscritto, perdono la loro forza legale. 9.4. Il cliente ha lo status di contribuente fiscale su base generale in conformità con la legge dell'Ucraina "Sulla tassazione dei profitti aziendali". L'Appaltatore ha lo status di pagatore _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________. 10. Indirizzi postali, altri dati di pagamento delle parti. APPALTATORE:CLIENTE: Indirizzo: Legale:___________________________________ ________________________________________________ t/s ______________________________________________ banca _________________________________________________ MFO _________________________________________________ ident. codice _____________________________________ Certificato tavole. Partita IVA ______________________________ Certificato tavole. codice fiscale unico n. ___________________ Ind. n. imposta. ___________________________________ tel./fax ________________________________________ Indirizzo: Sede Legale: ________________________________________________ ________________________________________________ t/s _______________________________________________ banca ______________________________________________ MFO ________________________________________________ Ident. codice _____________________________________ Certificato tavole. Partita IVA ______________________________ Certificato tavole. codice fiscale unico n. ____________________ Ind. n. imposta. No. ____________________________________ Tel./fax ________________________________________ Il presente accordo è stato firmato da: Dal FORNITORE: Dal CLIENTE: ______________________ _________________________ /________________/ ___________________ /_____________________/__________________ M. P.M.P. Allegato n. 1 al contratto n. ____ del ________ per la manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche. Elenco dei lavori di manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche, loro frequenza e costo. No. Contenuto della manutenzione, lavoro Periodicità Costo Interventi non inclusi nella manutenzione, eseguiti in regime integrativo ea pagamento. 1. ___________________________________________; 2. _________________________________________________; 3. _________________________________________________. Appaltatore __________________ Committente _____________________ Allegato n. 2 al contratto n. _____ del ______________ per la manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche. Elenco delle apparecchiature trasferite per manutenzione. N. articolo Nome dell'apparecchiatura Ubicazione12 p.f. 1 6 Appaltatore ______________________Cliente ____________________